Je hebt een schadeclaim van 900.000 euro en dan krijg je maar 6000 euro. Zo verging het aannemer Bertens in 2025 bij de rechtbank Rotterdam. Hij dacht dat hij recht had op bijna een ton aan meerwerk per week en bouwtijdverlenging. De rechter oordeelde heel anders. En dat niet alleen: de gemeente Rotterdam mocht ook een korting van 187.000 euro opleggen als boete voor de te late oplevering van het schoolgebouw.
Bouwtijdverlenging bij meerwerk lijkt een no brainer, maar dat is het niet. Je hebt niet automatisch recht op bouwtijdverlenging. Ook niet als je later oplevert door meerwerk van je opdrachtgever. In dit blog lees je wanneer je bij meerwerk niet alleen recht hebt op geld, maar ook op meer bouwtijd.